PROCEDIMIENTOS FISCALIZADORES

Artículo A: Disposiciones Generales Los funcionarios designados por la AEE estarán facultados para investigar asuntos relativos al trámite de permisos y en torno a la veracidad de los hechos expresados en las certificaciones sometidas y en cuanto al desarrollo de las obras; y podrán tomar o tomarán aquella acción administrativa 0 judicial que corresponda de acuerdo con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 7 del 19 de julio de 1985. 22 Artículo B: Acciones Administrativas 1. Cuando, luego de cotejar y revisar los planos eléctricos y demás documentos certificados, la AEE detecte alguna irregularidad, deficiencia, omisión 0 fraude, notificará al profesional que los certificó, informándole con la mayor precisión la falta encontrada. Se le concederá al profesional un plazo de cinco días laborables para que comparezca ante un funcionario autorizado de la AEE para subsanar 0 explicar la alegada falta. La solución 0 el acuerdo que finalmente se adopte, deberá hacerse constar por escrito y se incorporará al expediente del proyecto. De no lograrse una solución entre ambas partes, la AEE formulará una querella contra el profesional 0 en contra de cualquier persona responsable de la falta advertida utilizando el Modelo AEE 2, Solicitud de Investigación de Querellas conforme al procedimiento dispuesto en los incisos 3 y 4 de este artículo. 2. Cuando el profesional que certifique un plano eléctrico no comparezca a una citación ante un funcionario de la AEE para subsanar 0 explicar una supuesta falta notificada, la AEE optará por cualquiera de las siguientes acciones: a. Solicitar 0 requerir que el Administrador de la ARPE solicite al Tribunal que cite, para vista bajo apercibimiento de desacato, al profesional que certificó el plano eléctrico y a otras personas que se estime conveniente y necesario para dilucidar la controversia. b. Ordenar sumariamente la revocación de la aprobación concedida. c. Solicitar de la ARPE la revocación 0 paralización de los procedimientos para la expedición del permiso de construcción. d. Solicitar 0 requerir de la ARPE que emita orden de cese y desista. Una vez se resuelva uno de los cursos de acción antes señalados, la Autoridad notifica la acción al profesional que certificó, al dueño, al proyectista y al contratista. e. Una vez la AEE 0 la ARPE resuelva tomar uno de los cursos de acción conforme a lo expuesto en los subincisos a-d anteriores, de este Artículo, notificará su acción al profesional que certificó, al dueño, al proyectista y al contratista de la obra. 23 3. Procedimiento Previo al Comienzo de la Construcción de la Obra, a. Cuando el profesional que confeccionó los planos, 0 el que tiene a cargo la inspección 0 supervisión de una obra 0 un funcionario autorizado por la AEE detecte alguna irregularidad en el plano 0 documentos aprobados presentará de inmediato una querella ante la AEE 0 la ARPE, identificando la obra y describiendo de manera precisa y detallada los actos constitutivos de la falta o violación, e identificando, si fuera posible, la persona 0 personas responsables de la falta 0 violación. b. Si la querella se presenta ante la AEE, ésta procederá a considerar el caso en sus méritos efectuando una vista. La AEE notificará por escrito a todas las partes 0 a sus representantes autorizados e interventores la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista. La notificación se deberá efectuar por correo 0 personalmente con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de la vista, excepto que por causa debidamente justificada, consignada en la notificación, sea necesario acortar dicho periodo, y deberá contener la siguiente información: 1) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así como su naturaleza y propósito. 2) Advertencia de que las partes podrán comparecer asistidas de abogados, pero no estarán obligadas a estar así representadas, incluyendo los casos de corporaciones y sociedades. 3) Cita de la disposición legal 0 reglamentaria que autoriza la celebración de la vista. 4) Referencia a las disposiciones legales 0 reglamentarias presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a las mismas y a los hechos constitutivos de tal infracción. 5) Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá tomar si una parte no comparece a la vista. 6) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida. 24 Una vez celebrada la vista, el Oficial Examinador redactará un informe con sus determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones. c. En aquellos casos en que la AEE determine revocar 0 de alguna manera su determinación limite, altere 0 condicione el endoso al permiso concedido, la parte perjudicada tendrá 30 días a partir de la notificación para solicitar reconsideración de esta determinación ante la AEE. Con posterioridad a este recurso podrá utilizar aquel remedio que entienda que en derecho le corresponde. 4. Falta, violación, irregularidad o fraude luego de comenzada la obra. a. Una vez comenzada la obra, el profesional que confeccionó el plano eléctrico, o el supervisor de la obra, 0 el funcionario autorizado de la AEE viene obligado a notificar a la Autoridad si detecta alguna falta, violación, irregularidad O fraude en la obra objeto de inspección. Deberá identificar la obra 0 parte de ésta y los actos constitutivos de la violación e identificar, si es posible, a la persona 0 personas responsables. b. El Director de Distribución y Servicios, 0 en quien éste delegue, examinará la queja y de determinar que debe investigarse, notificará a la parte 0 partes que se estimen responsables, explicando brevemente el asunto ante su consideración y la fecha y lugar en que se efectuará la vista sobre la querella. La fecha de la vista se notificará concediendo un término no menor de 20 días para la celebración de ésta. El Director de Distribución y Servicios designará el examinador ante quien se celebrará la vista. La parte afectada tiene derecho a comparecer con abogado y tiene derecho a revisar la evidencia que generó la querella en su contra. Concluida la vista, el examinador redactará un informe con sus determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones. Una copia de este informe se entregará 0 enviará por correo a la parte perjudicada. La parte perjudicada tendrá 30 días a partir de la notificación para solicitar reconsideración de la determinación emitida ante la AEE 0 podrá utilizar aquel remedio que en derecho le corresponda administrativa o judicialmente. 25 c. Cuando se estime necesario, en atención al interés y la seguridad pública, la AEE podrá por sí, o por medio de la ARPE, ordenar, previo a la celebración de la vista, la paralización total 0 parcial de las obras mediante una orden de cese y desista. En los casos en que la AEE 0 la ARPE ordene la paralización previa a la vista, notificará de inmediato su acción a la parte 0 partes que se estimen responsables, al dueño, al proyectista y al contratista y celebrará una vista no más tarde de tres días laborables. De continuarse la acción de paralización concluido el proceso de vistas, la AEE 0 la ARPE según corresponda, adoptará una decisión no más tarde de 10 días, ambos términos contados a partir de la fecha de la emisión de la orden de cese y desista. d. El examinador redactará un informe con sus determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones. Cuando la AEE ordene por sí 0 vía la ARPE, la paralización parcial 0 total de la obra, la orden entrará en vigor inmediatamente. e. La parte afectada tendrá 30 días a partir de la notificación para solicitar reconsideración de la determinación emitida ante la AEE 0 la ARPE, dependiendo de quien haya resuelto, 0 podrá utilizar aquel remedio que en derecho le corresponda administrativamente 0 judicialmente. 5. Excepciones a. En aquellos casos en que al momento de someterse los planos eléctricos y documentos certificados para aprobación ocurra una de las siguientes causas, la AEE los cotejará 0 revisará antes de proceder a endosarlos: (1) Cuando el profesional que certificó haya incurrido previamente en faltas o violaciones a la ley 0 reglamentos aplicables para la certificación de proyectos. (2) Cuando el profesional que certificó el proyecto eléctrico se encuentre sujeto a un procedimiento administrativo 0 judicial por alegadas violaciones a la Ley Núm. 7 del 19 de julio de 1985 ó a la ley que regula la práctica de su profesión. b. En aquellos casos en que se dilate el endoso por una de las causas antes descritas, la AEE notificará al profesional, por escrito, no 26 más tarde de 10 días laborables desde el momento en que se sometan los planos, la causa en que se fundamente la dilación del endoso al plano eléctrico.